Скачать договор оказания услуг на установку забора

Договор подряда на установку забора между физическими лицами

Скачать договор оказания услуг на установку забора

Договор подряда на установку забора между физическими лицами

Договор подряда на установку забора № / именуемый в дальнейшем Подрядчик, действующий от своего имени, с одной стороны, и , именуемый в дальнейшем Заказчик, заключили настоящий договор подряда о нижеследующем: 1.

Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика своими силами, инструментами, механизмами и из своих материалов комплекс работ по демонтажу существующего забора и монтажу нового забора на строительной площадке Заказчика по адресу: ул. 2.Стоимость работ по настоящему Договору на установку забора составляет 3.

Заказчик обязуется оплатить Подрядчику авансовый платеж в размере %, от указанной суммы в п.2 что составляет , в день даты заключения настоящего договора. 4.Оставшиеся денежные средства. Заказчик уплачивает после сдачи-приемки всех выполненных Подрядчиком работ.

Договору, не несет ответственности, если такое исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

24.К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: стихийные бедствия, такие как землетрясение, наводнение; обстоятельства общественной жизни, такие как военные действия, эпидемии, забастовки; запретительные меры государственных органов, такие как объявление карантина, запрещение перевозок, запрет торговли в порядке международных санкций.

25.Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение пяти дней в письменной форме информировать другую сторону об их наступлении с приложением соответствующей справки из торгово-промышленной палаты РФ или иных документов, если обстоятельства непреодолимой силы, на которые ссылается сторона не общеизвестны.

Заказчика по адресу: ____________________________________________________, далее по тексту именуется «Объект», согласно прилагаемой к договору смете (приложение №1) и проекта переданного Заказчиком, а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить обусловленную цену.

2.Стоимость работ по настоящему Договору на установку забора является договорной, твердой и определена на основании сметы (приложение №1) и составляет _______________ _____________________________, в т.ч. НДС 18% — _________.

3.Заказчик обязуется перечислить Подрядчику авансовый платеж в размере ___% от стоимости работ, указанной в п.2 что составляет – ___________________, в т.ч.

При возникновении дополнительных работ Заказчик оплачивает их отдельно по 100% предоплате.

Скачать договор оказания услуг на установку забора

Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более двух месяцев, то каждая из сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, письменно известив об этом другую сторону. 9. Порядок разрешения споров 9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему договору, стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.

9.2.

В случае, если указанные споры и разногласия не смогут быть решены путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством РФ. 10.Особые условия. 10.1.

Договор подряда на монтаж забора между физическими лицами

Подрядчик самостоятельно возмещает любой вред или ущерб, причиненный третьим лицам в ходе выполнения работ по настоящему договору.

6.4. Уплата штрафов, пени и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от надлежащего выполнения возложенных на них обязательств.

7. Срок действия, условия внесения изменений в договор

7.1.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до фактического исполнения Сторонами всех своих обязательств, вытекающих из Договора, в том числе завершения взаиморасчетов.

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

7.3.

НДС 18% ________- в течение 5-ти банковских дней с даты заключения настоящего договора.

4.Оставшиеся денежные средства Заказчик уплачивает после сдачи-приемки всех выполненных Подрядчиком работ и подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.При возникновении дополнительных работ Заказчик оплачивает их отдельно по дополнительной смете, со 100% предоплатой в момент подписания дополнительной сметы.

6.Срок выполнения Подрядчиком работ по настоящему договору составляет ____ (___________________) рабочих день со дня оплаты Заказчиком аванса в размере, указанном в п.3 настоящего Договора.

7.При изменении договорных условий и условий финансирования сроки выполнения работ по установке забора могут быть изменены, что оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.

8.Заказчик обязан обеспечить Подрядчику доступ на Объект, указанный в п. 1.

Дополнительные работы не указанные в договоре или в приложении к договору выполняются по согласованным сторонами ценам и оплачиваются в полном объеме в день их выполнения. ————————————————————————————————————————————— Исполнитель индивидуальный предприниматель Ипатов Павел Алексеевич.

Адрес: Калужская область, Боровский район деревня Лапшинка улица Шуваловых дом 75. Телефон 8 (910) 591-93-63.

Заказчик паспорт

Адрес: Телефон:

Приложение к договору о строительстве забора из профлиста

Технические характеристики забора (въездной группы) Приложение является неотъемлемой частью договора и не рассматривается в отрыве от него.

Сроки работ могут быть изменены по независящим от Исполнителя причинам: в связи с геологическими или погодными условиями, а также форс-мажорными обстоятельствами. 2. Обязанности сторон. 2.1. Обязанности Заказчика. 2.1.1. Заказчик вносит предоплату на покупку и доставку заранее оговоренного количества материалов.


В день окончания работ по строительству забора Заказчик обязан принять выполненную исполнителем работу и своевременно оплатить её согласно настоящему договору. 2.1.2.

В обязанности заказчика входит предоставление исполнителю возможности пользоваться электрической сетью, а в случае невозможности оплатить до начала работ использование генератора из расчета 300 рублей в день. Число дней изготовления забора определяется делением длинны забота на десять. 2.1.3.

Ремонт лицевой части выполняется также как и строительство нового забора, но с использованием ранее примененных материалов, если те не потеряли своего товарного вида и соответствуют ранее указанным характеристикам.

Длина нового забора 52 метра. Длина ремонтируемого забора 12 метров.

Стоимость нового забора 92 560 рублей. Стоимость ремонта старого забора 4000 рублей.

Изготовление и установка калитки шириной 1 метр на участке забора из сетки рабицы осуществляется одновременно с работами по строительству забора.
Цена калитки на каркасе из профилированной трубы 40мм Х 20 мм составляет 3600 рублей. Калитка снабжена проушинами для навесного замка с внешней стороны и ручками с обеих сторон.

Важно

Образец договора о строительстве забора из профлиста

Договор о строительстве забора №12 Ипатов Павел Алексеевич, именуемый в дальнейшем исполнитель, с одной стороны и _____________________________________________________________________ , именуемый в дальнейшем заказчик с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем. Предмет договора. 1.1.

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанности по выполнению работ по строительству забора согласно техническим характеристикам, с правом досрочного завершения работ.

Место установки забора Калужская область Жуковский (Малоярославецкий или Боровский) район участок № 28 по линии между участками и ремонту лицевой части забора длиной 42 м.

Источник: https://plbarber.ru/dogovor-podryada-na-ustanovku-zabora-mezhdu-fizicheskimi-litsami/

Договор подряда по монтажу изделий

Скачать договор оказания услуг на установку забора

Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.

г.

«» г.

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и гражданин , паспорт (серия, номер, выдан) , проживающий по адресу , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1.1.

Исполнитель в рамках настоящего Договора принимает на себя обязательства по поручению Заказчика произвести поставку Изделий, далее именуемых Изделия, комплектующие материалы и выполнить по данному Договору работы, далее именуемые Работы. Заказчик в рамках настоящего Договора обязуется оплатить стоимость Изделий, комплектующих материалов и Работ, а также создать необходимые условия для выполнения работ, принять их результат в установленном порядке.

1.2. Изделия будут доставлены и установлены по адресу: .

1.3. Изделия поставляются в соответствии с утвержденным Заказчиком индивидуальным проектом – Техническим заданием (Приложение №1 настоящего Договора), калькуляцией – перечень работ и услуг (Приложении №2 настоящего Договора).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Осуществить поставку Изделий и выполнение работ, указанных в п.1 настоящего Договора, не позднее рабочих дней после частичной или полной оплаты. Исполнитель оставляет за собой право увеличить срок изготовления Изделий в связи с перезагрузкой производства.

2.1.2. Поставить все необходимые для выполнения всех указанных по настоящему Договору материалы, инструменты, приспособления и комплектующие.

2.1.3. Передать Заказчику Изделия в соответствии с настоящим Договором, а так же сдать выполненные работы по Актам приемки.

2.1.4. Безвозмездно исправить выявленные Заказчиком в процессе приемки и указанные в Акте приемки недостатки в течение календарных дней.

2.1.5. В ходе выполнения работ осуществлять необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.

2.2. Исполнитель имеет право:

2.2.1. В одностороннем порядке изменить срок выполнения обязательств по настоящему Договору при невыполнении Заказчиком условий п.3 настоящего Договора (Стоимость работ и порядок расчетов).

2.2.2.

Приостановить работы, немедленно известить об этом Заказчика, и до получения от него письменных указаний не возобновлять работы при обнаружении: не зависящих от Исполнителя обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору, либо угрожающих качеству результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок, либо влияющих на финансовый результат работ. Составить об этом Акт соответствующего содержания и при этом могут меняться сроки выполнения работ.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Оплатить стоимость настоящего Договора в соответствии с. п.3.

2.3.2. Обеспечить на объекте возможность выполнения Исполнителем всех видов работ в указанные в настоящем Договоре сроки.

2.3.3. Присутствовать и принять Изделия при доставке, подписав соответствующий Акт о доставке, а также обеспечить сохранность Изделий до начала и во время проведения Работ.

Если по каким-то причинам Заказчик сам не может присутствовать и принять Изделия при доставке, в таком случае от лица Заказчика должен присутствовать Представитель, действующий на основании доверенности – доверенное лицо.

2.3.4. Подписывать промежуточные Акты при необходимости, в том числе составленные согласно п.2.2.2.

2.3.5. В день окончания монтажа принять выполненные Исполнителем работы, подписав Акт приемки, при наличии недоделок либо мотивированных претензий к качеству указать их в Акте.

2.3.6. Ознакомиться с Инструкцией по эксплуатации Изделий и соблюдать ее в процессе эксплуатации Изделий.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. Отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно уведомив об этом Исполнителя и возместив ему расходы, произведенные им до этого момента в целях надлежащего исполнения настоящего Договора (т.е. оплатив ему стоимость уже изготовленных Изделий, заготовленных материалов, выполненных работ и оказанных услуг).

2.4.2. Требовать безвозмездного исправления только тех недостатков, которые выявлены в процессе приемки Изделий и выполненных работ, и указаны в Акте, а так же скрытых дефектов, если их выявление в процессе приемки было невозможно.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему Договору согласована сторонами в Приложении и составляет рублей (без НДС).

3.2. При подписании настоящего Договора Заказчик производит оплату (предоплату) Договора в размере рублей.

3.3. Датой начала срока исполнения по Договору считается следующий день после подписания настоящего Договора и приложений, а так же поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу Исполнителя.

3.4. Установка Изделий осуществляется при поступлении % денежных средств от стоимости Договора на расчетный счет или в кассу Исполнителя.

3.5. Стоимость настоящего Договора может измениться в процессе исполнения Договора в связи с изменением перечня комплектующих, работ и услуг, о чем составляется Акт или Дополнительное соглашение сторонами.

3.6. Заказчик гарантирует оплату, связанных с выполнением условий настоящего Договора.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ИЗДЕЛИЙ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Дата доставки Изделий до Заказчика по указанным реквизитам для связи сообщается не менее чем за дней.

4.2. При доставке Изделий приемка осуществляется на объект Заказчика непосредственно в момент доставки. Заказчик принимает Изделия поштучно и по качеству методом визуального осмотра на предмет соответствия индивидуального проекта (технического задания), и отсутствия видимых дефектов, о чем подписывается Акт.

4.3. Заказчик несет ответственность за свое отсутствие на объекте в момент доставки Изделия. Повторная доставка назначается Исполнителем и оплачивается дополнительно до доставки.

4.4. Исполнитель несет все риски потери и повреждения Изделий до момента передачи Заказчику. Заказчик несет все риски и потери или повреждения Изделий с момента их поставки в соответствии с п.4.2 настоящего Договора.

4.5. Дата и время выполнения работ по Договору доводятся до Заказчика по указанным реквизитам для связи не менее чем за дней.

4.6. Работа принимается Заказчиком или его доверенным лицом и Сторонами подписывается соответствующий Акт.

4.7. Правила приемки Изделий и проведения работ указаны в Приложении №3 настоящего Договора.

5. ОВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, а также за предоставление материалов, обремененных правами третьих лиц, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

5.2.В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору Исполнитель обязан Заказчику уплатить неустойку (пеню) в размере % стоимости Договора за каждый день просрочки.

5.3. Настоящий договор может быть изменен или дополнен по соглашению сторон. Все изменения и дополнения к настоящему Договору подписываются обеими Сторонами и являются его неотъемлемыми частями (Приложение №4 Договора).

5.4. В случае монтажа Изделий не силами Исполнителя, последний не несет ответственности за качество установки, за хранение эксплуатационных характеристик Изделий. Гарантия на монтажные работы в данном случае не предоставляется.

5.4. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

5.5. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством.

6.ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1.

Стороны по настоящему Договору освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если неисполнение принятых на себя Сторонами обязательств явилось следствием природных явлений, иных действий внешних объективных факторов и прочих установленных обстоятельств непреодолимой силы, за которые поименованные выше стороны не отвечают и фактически предотвратить неблагоприятное воздействие таковых они не имеют возможности.

6.2. При наступлении указанных в п.6.1 обстоятельств, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по настоящему договору, должна в кратчайший срок известить о них в письменном виде другую сторону, с приложением соответствующих свидетельств.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания, действует до исполнения Сторонами всех обязательств по Договору и считается исполненным после подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ, а также документов на доставку Изделий и проведения всех взаиморасчетов.

7.2. Все устные или письменные договоренности о порядке производства работ, перечня работ, их сроков, порядка оплаты достигнутые сторонами до заключения Договора, оформляется исключительно в письменной форме, обязательным указанием сроков, размеров и иных характеристик работ и условий, в виде приложений к Договору, являющегося его неотъемлемой частью.

7.3. При гарантийном обслуживании гарантия не действительна в случае:

  • если Изделия были установлены не специалистами Исполнителя;
  • если неисправности Изделий вызваны механическими повреждениями, разборкой и другим посторонним вмешательством в конструкцию Изделия, эксплуатацией с нарушениями требований инструкции.

7.4. Гарантия по настоящему Договору ограничена следующими сроками со дня выполнения работ или поставки Изделий: Гарантия на Изделия составляет месяцев, Комплектующие – месяцев, Работы – месяцев.

7.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

7.6.

К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:

  • Индивидуальный проект Изделия – Техническое задание (при подписании Договора);
  • Приложение №1 к Договору на Изделия, комплектующие, выполнение работ и доставку (при подписании Договора);
  • Акт приема выполненных работ и другие Акты (в процессе исполнения Договора);
  • Дополнительное соглашение об изменении условий Договора, в случае его оформления;
  • Правила приемки Изделий и подготовки к монтажу.

7.7. Все уведомления по настоящему Договору производится по реквизитам, указанным в Договоре.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения Договора, подлежат разрешению в претензионном порядке, а при не достижении Сторонами соглашения по спорным вопросам, споры передаются на рассмотрение Арбитражного суда в соответствии с подсудностью, установленной действующим процессуальным законодательством.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель

  • Юридический адрес:
  • Почтовый адрес:
  • Телефон/факс:
  • ИНН/КПП:
  • Расчетный счет:
  • Банк:
  • Корреспондентский счет:
  • БИК:
  • Подпись:

Заказчик

  • Адрес регистрации:
  • Почтовый адрес:
  • Телефон/факс:
  • Паспорт серия, номер:
  • Кем выдан:
  • Когда выдан:
  • Подпись:

Сохраните этот документ сейчас. Пригодится.

Документы, которые также Вас могут заинтересовать:

Источник: https://dogovor-obrazets.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D1%83_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9

Договор на установку забора из профнастила, образец

Скачать договор оказания услуг на установку забора

Договор о строительстве забора  №12Ипатов Павел Алексеевич, именуемый в дальнейшем исполнитель, с одной стороны и    _____________________________________________________________________ , именуемый в дальнейшем заказчик с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем.

Предмет договора.1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанности по выполнению работ по строительству забора согласно техническим характеристикам, с правом досрочного завершения работ.

Место установки забора Калужская область        Жуковский (Малоярославецкий или Боровский)                   район                                участок № 28 по линии между участками и ремонту лицевой части забора длиной    42  м. 1.2.

Сроки выполнения работ: начало работ май 2016 года, окончание работ май-июнь 2016 года. Сроки работ могут быть изменены по независящим от Исполнителя причинам: в связи с геологическими или погодными условиями, а также форс-мажорными обстоятельствами. 2.

Обязанности сторон. 2.1. Обязанности Заказчика. 2.1.1. Заказчик вносит предоплату на покупку и доставку заранее оговоренного количества материалов. В день окончания работ по строительству забора Заказчик обязан принять выполненную исполнителем работу и своевременно оплатить её согласно настоящему договору. 2.1.2.

В обязанности заказчика входит предоставление исполнителю возможности пользоваться электрической сетью, а в случае невозможности оплатить до начала работ использование генератора из расчета 300 рублей в день.

Число дней изготовления забора определяется делением длинны забота на десять. 2.1.3.

В обязанности заказчика не входит предоставление исполнителю инструментов и приспособлений требующихся для выполнения обязательств по строительству данного забора, за исключением случаев, когда исполнитель до начала работ не мог знать о необходимости использования такого оборудования или инструментов.

2.2 Обязанности исполнителя. 2.2.1. Исполнитель обязан доставить и разгрузить на объекте материалы для строительства забора и сопутствующие материалы заказанные заказчиком. 2.2.2. Своевременно и качественно выполнять предусмотренные настоящим договором работы. 2.2.3.

Технические характеристики забора (въездной группы)Приложение является неотъемлемой частью договора и не рассматривается в отрыве от него.Металлические столбы из профилированной трубы размером 60 мм Х 40 мм длиной не менее 3 метров устанавливаются на расстоянии друг от друга не более 3 метров и заглубляются в грунт на глубину около 120 см.

Всего столбов   18 штук.Столбы устанавливаются в ямы глубиной не менее 70 см, которые в последствии заполняются гравием или мелким щебнем и трамбуются (или бетонируются).Прожилины две штуки из профилированной трубы 40 мм Х 20 мм крепятся на саморез с пресс-шайбой и дополнительно привариваются к столбам.

Профлист крепится к прожилинам со стороны обращенной к дому заказчика серой стороной на минимум 8 саморезов с пресс-шайбой.

Прожилины оказываются за листами.Ремонт лицевой части выполняется также как и строительство нового забора, но с использованием ранее примененных материалов, если те не потеряли своего товарного вида и соответствуют ранее указанным характеристикам.

Предлагаем ознакомиться:  Срок давности долга по кредиту в банке

Длина нового забора     52 метра.Длина ремонтируемого забора     12   метров.

Стоимость нового забора    92   560  рублей.Стоимость ремонта старого забора   4000     рублей.

Изготовление и установка калитки шириной 1 метр на участке забора из сетки рабицы осуществляется одновременно с работами по строительству забора. Цена калитки на каркасе из профилированной трубы 40мм Х 20 мм составляет 3600 рублей.

Общие затраты заказчика составляют          96560                 рублей.

Аванс           65000       рублей получен   и получение заверено печатью и подписью Исполнителя.

—————————————————————————————————————————————————————-Договор о строительстве забора составлен в двух экземплярах и вступает в силу в момент подписания, с учетом пункта о перечислении денег с помощью карты Сбербанка (смотрите выше).

Договор подряда на установку забора

Договор подряда на установку забора № /15

г. Каменск-Уральский « » ________ 2015 г.

Предмет договора

1.1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по установке забора протяженностью ______м.п. высотой ______м на строительной площадке Заказчика, расположенной по адресу: _______________

1.2.Дополнительные условия стоимости работ, будь то, ворота, калитка, проведение подготовительных работ, демонтаж старого забора, выравнивание рельефа местности и т.д. оговариваются отдельно и прописывается в пункте 1.3.

1.3._____

1.4. Работы выполняются из материалов (Заказчика, Подрядчика).

Стоимость работ и порядок оплаты

2.1. Стоимость всех работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему договору, а также их доставка составляет: ________________________

2.2. Заказчик выплачивает Подрядчику гарантийный аванс, в сумме: ____________________

2.3. Заказчик оплачивает стоимость всех работ, после установки забора Подрядчиком.

2.4. Срок выполнения Подрядчиком всех работ по настоящему договору, составляет не более 10 (десяти) дней. День монтажа согласуется вместе с Заказчиком.

Обязанности Заказчика

3.1. Обеспечить Подрядчику доступ на строительную площадку, указанную в п. 1.1. договора, в течение всего срока действия настоящего договора.

3.2. Принять выполненные Подрядчиком работы по акту сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с условиями настоящего договора.

3.3. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством проведения работ на строительной площадке в течение всего срока действия настоящего договора.

3.4. При подписании договора, Заказчик ознакомлен о возможных дополнительных расходах, в случае обнаружения под землей таких препятствии как: асфальт, бетон, мусор, крупные камни (требуется работа перфоратора, отбойника).

3.5. Оплатить полную стоимость забора после его установки.

3.6. Своевременно обеспечить строительную площадку необходимыми строительными материалами, оборудованием, изделиями, конструкциями, комплектующими изделиями, строительной техникой (в случае выполнения работ из материалов Заказчика).

Обязанности Подрядчика

4.1. Выполнить все работы качественно и в срок, установленный настоящим договором в соответствии с утвержденным Заказчиком техническим заданием, действующими строительными нормами и правилами.

4.2. Своевременно обеспечить строительную площадку необходимыми строительными материалами, оборудованием, изделиями, конструкциями, комплектующими изделиями, строительной техникой.(в случае выполнения работ из материалов Подрядчика)

Предлагаем ознакомиться:  Трудовой договор на руки не дают

4.3. Соблюдать при выполнении работ по договору на строительной площадке правила пожарной безопасности, техники безопасности.

4.4. Своевременно и полностью устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока выполненных работ.

4.5. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении подземных энерго-сетей, газопроводов, водопроводов, линии спецсвязи, канализации и т.п.

Сдача-приемка работ

5.1. При завершении выполнения всех работ по настоящему договору, Подрядчик представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ.

5.2 Окончательная оплата по договору, производится в день подписания акта выполненных работ.

5.3 Только после полной оплаты по договору, забор переходит в собственность Заказчика.

5.4.1. Двухсторонний акт обнаруженных дефектов с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

Ответственность сторон

6.1.1. Оплатить полную стоимость выполненных работ по договору.

6.1.2. Оплатить дополнительно не указанные в договоре метры забора, плюс дополнительно доставку материалов.

6.2. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение своих обязательств в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.

6.3 В случае одностороннего отказа Заказчиком от выполнения условии договора, до его исполнения, по не зависящим от Подрядчика основаниям, Заказчик обязан оплатить услугу « Выездной замерщик», в размере – 2000 ( две тысячи рублей 00 копеек). Применяется только в случае заказа данной услуги.

6.4.1. За несвоевременное окончание выполнения работ по вине Подрядчика в виде пени, в размере 0,1 % от остаточной стоимости работ по договору, за каждый день просрочки.

Срок действия

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до фактического исполнения сторонами всех своих обязательств, вытекающих из договора, в том числе завершения взаиморасчетов.

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

— задержки в выполнении обязательств Подрядчиком по причинам, не зави­сящим от Заказчика, на срок более 10 десяти дней, а также нарушение Подрядчиком условий договора, ведущее к снижению качества работ, определяемых требованиями Заказчика и нормативно-технического законодательства;

Порядок разрешения споров

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему договору, стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.

8.2. В случае, если указанные споры и разногласия не смогут быть решены путем переговоров, они подлежат разрешению в Гражданском или Арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством РФ.

Особые условия.

9.1. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах — по одному для каждой стороны, каждый экземпляр идентичен и имеет одинаковую юридическую силу.

9.2. Подрядчик дает гарантию 1 календарный год на качество произведенных работ и 2 месяца на грунтовку металлических изделий.

Как составить договор между соседями для установки забора?

Кроме того, суд может обязать соседствующую сторону финансово участвовать в возведении ограждения.

Предмет договора

1.3._____

Сдача-приемка работ

Срок действия

Особые условия.

Качество работ.3.1. Окраска столбов и прожилин производится в два слоя краской три в одном серого цвета. 3.2. Крепление прожилин к столбам осуществляется посредством саморезов с пресс-шайбой и дублируется в обязательном порядке сварочными швами. 3.3.

Крепление профлиста к прожилинам осуществляется с помощью саморезов с пресс-шайбой серого цвета или оцинкованных. 3.4. Кладка кирпичных столбов ведется до высоты и из кирпича описанных в техническом приложении.

Внутри кирпичной кладки располагаются профилированные трубы размером 40 на 60 миллиметров к которым приварены полосы выступающие за край кладки на 5-7 сантиметров для дальнейшего крепления к ним с помощью сварки прожилин забора. 3.5.

Фундамент для забора армированный, залит бетоном (на выбор исполнителя — изготовленный на месте или купленный и доставленный со специализированных предприятий). Глубина залегания фундамента и ширина, а также высота над поверхностью земли указываются в приложении.

4. Форс-мажорные обстоятельства.В форс-мажорные обстоятельства, при которых завершается или откладывается строительство забора, кроме общепринятых входят: погодные — дожди и снегопады, температура ниже 4 градусов Цельсия;

Убедительная просьба в целях безопасности не подходить ближе двух метров с ямам для установки столбов забора, а также к местам проведения сварочных работ. Не допускает отвлекать исполнителя разговорами и вопросами, не относящимися к процессу оплаты работ.

Дополнительные условия.Все изменения дополнения к договору действительны, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. Гарантия сроком на 12 месяцев соблюдается при выполнении заказчиком всех условий настоящего договора и требований приложений.

5. Порядок расчетов. Стоимость забора исчисляется исходя из его общей длины, необходимости демонтажа старых ограждений, ремонта уже установленных элементов забора и обязательно указывается в настоящем Договоре.

Исполнитель получает аванс в размере не менее 60% от общей стоимости забора ( но не менее полной стоимости материалов для забора, их доставки к месту строительства плюс 3500 рублей для расходов по ведению строительных работ) для осуществления закупки и доставки материалов, а также для осуществления деятельности по строительству.

Сумма обязательная к уплате за весь забор 88 260 рублей.Оплата может быть произведена на пластиковую карточку Сбербанка № 4***  2200  ****  42*4. Все денежные перечисления от _____________________________ должны рассматриваться как часть оплаты работ по строительству забора или покупки материалов для него. 6.

Дополнительные работы не указанные в договоре или в приложении к договору выполняются по согласованным сторонами ценам и оплачиваются в полном объеме в день их выполнения.—————————————————————————————————————————————Исполнитель  индивидуальный предприниматель Ипатов Павел Алексеевич.

Адрес: Калужская область, Боровский район деревня Лапшинка улица Шуваловых дом 75.Телефон 8 (910) 591-93-63.

Заказчик паспорт

Источник: https://dtm-chat.info/dogovor-ustanovku-zabora-profnastila-obrazets/

/ Хозяйственное право / Скачать договор оказания услуг на установку забора

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: стихийные бедствия, такие как землетрясение, наводнение; обстоятельства общественной жизни, такие как военные действия, эпидемии, забастовки; запретительные меры государственных органов, такие как объявление карантина, запрещение перевозок 26.Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение пяти дней информировать другую сторону об их наступлении 27.Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более двух месяцев, то каждая из сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, письменно известив об этом другую сторону. 28.Любые споры или разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе в связи с его заключением, исполнением, расторжением или недействительностью, подлежат урегулированию путем переговоров. 29.

ЮWiWvу Б▐кi#─║| д=ДRGюу╛єАPЭЙNду╡Iкi▓_xЖ╫╧╙хЮ═-▐$;pKcЮ╣ь{Rr[▀Ї■┐A▐ ╒ЛQjWёе╬е|-у╙V#$A7yаЕ│╟#Ь{╘:жнoдН`╟n╨Еє╪!▐#ыўєМБ╧JeоЫqв▐h╔&{╝В$Oс╧╕яЇдG╛Ы├mдIe2_M╣∙?w╙ўЇ╟_j|¤Ях¤~в║юOиk7Q╛ЪЎC├и░U2)╩фn╧ж;T╢Z╘┐n╗▒┐HТKHЦVТ»J9їф:sY║╛Ю╢уC▒√=─ЁY╕2▓D╠Д#eф5%sж╕╓ёкIзY┌=─ёF$РюИ@Iя╟еKвъгX░[─БбН╔МЬЮт░ofKяЛ НЬv▒bЎўаa№1с╕’▀U KЮ╡Ep╠ЫГБ╘╟иэFс{н ;эE,▐(UkЙЙ┬Ш╦cйчАнGkм╟=╘╢sC%╡╠(вУпўБВ;VfкчOёuОгpv┌I[Ч?v7′ Я@qКYэ╞ет╪&╖m╤[Z╚У:М╖E╧пSК:_аyЩ╥├жk╔кiўzТРrё╖╔ uWp’Ё9·V¤Ь║nЭб%╞Ы {5Mъ░Т=y ї╒ ╦ЦА╓7.▒K`╬Улm${╬j╢Фc╥№»Ё]H░=└ЩэсРсКТHu╧#Пz5}=7■╛ы]lkзИнM╠╧╘3\g╩GДН°ъGj╓оv¤qтнUОrF┘Z█K█W╕Ъ┘’НжА»╩╙4j┴] _ЁY`╒-CV│╙fэ▌МHЙЫ$Ї═Mi{mЭi┌■╥Ё1╢║Ж`Яx╞с▒ї┼VТ8ц╓╨ьR╨█╢ю9∙Шc A5╔╟;Zx2Я*OzcЩЧМ!ФГУЇ№i▌mo╟■ъ;о╟kгeu+Eow╬Я[email protected]─}@еЪ·╥┘№╣оaН╚╬╫p=qX*╖[{+╦4T╣╢╣МBPc!И~ДХзyo·еРЪф;d#zГщSu█ё¤m· ы╖у Ї.Л╦v[И╚ї*EС$F О╕5╔hv╓ ┘~ ╠(G█’JvБк┼дxsM762├╩КnB╗ПB╪9ч╫o╙ёї╡┐п╕ыENYВ¤iwБ▄s\▐Ю░k:╞о╖╩│yD1─у!h9▄У╧╡QёЩПД╤д7пmq+╔ВъПЧ=╕8·S╥·ПC▓▄9╘╡╠щРXы:Г═, ┌dв8н╖mЄ@╬┴╧у└╥¤ 8ыFk/─:WЎ╢У4JNгt.

Договор на установку забора

Рv║2ЯP{TпВдyО r║d╖ўzMї╫Ўдщ,J▒Ц Tc┼Aгg,ц▐;иaЬ╞оuтЦ{ы[gTЮц(Щ°Ew [щЪ9]э`│%└9аqMiгF ╥(‘ЬKцжH▄3щЪ\бf;и╓ЩжIky4т2.fє)╬8╟qэI.з}\─,I F(~Gэс┴ы·f┤тv1)У ф ┴[email protected]ш+&8а#r)Д{0╨)CВ8L╨G$▌e~U.q╓в╣ЦH-eЦ(М╥»Т▒ГН╟╥Ч*ь.

T:8cЕDКК:*МO╟еf█ы»ц{xб┤Ь∙АЩYРиЗОЗ#УЮ0╡еСКj▌k5Ф8!╣cЕнxо█KБжД%┌╞v╚#sХ9╟P№╚н7UЖ■07╞│у/ ╛YGlВ¤*╣Y\о╫i6″╔м╓┘▌║─■╔Ї-6ф@&╡ Ўn»фхGз╙┌┤(*9Qиеoбщ╢вq Ьj╖єV╧:vи┤▀ iZDя=ЭиОF▄I8Г=+L7сA9зa┌┼7╙-ЫS]Gч ЮXm╟sЬcе6яIЖъх.

╓I`╣E(&ИрХ=И ВвпqЪ\╤aX═}▐Kнw╠лp█жuЮLї╔ўq┌РhVщи█▐┼$СЫx╝Шу\lщМg░яZyг8уXv0╫├ЮX║jWH╖n╧2Б▄H┴ъ╝qPMсiNЯomл,┘▌dD 2¤▄рGу]4p(jу2WE▀мCл═’яТ+╩╪\ЄH=sLЗDТ)╡)╫╣╡┐╗√ЬmуЯJ┌тО)XЮ]nc aGЎ эуэ»█╚▌╖х╧ў▒Ю╜EOвiндiСXЩД┬ B░\qЬє═hёGь;ОzRЪ}PV╗}wei░╢3╚»НK`A;П░┼W┤ГU┤▒[u╡┤f┴▄╞с▓╠y’юw’5╕QXВ@%NAЇгQи;ЬХдKв╦сыШ┼╜╒ЛмЁ\╣Ц,д~D█{+¤MэWPЖc╢ФJ┬9∙М╜1└└╧?ЕllPхЎН─`ЬvзQи║uЕ╒╢╜к]═Иn╠~Y УЄо9йТ┘]Xы╧й┌CЎИоb╧░ ¤╓└=qМ╓эОnчI║Т╦XЬA■Чи╟▒#@jВzgТO╫╜U│╤юу╕╙M╛Ь,▄u0eUН╕SєdєУ╥║ьцРПJ,+ksЫ╙a╛╤т╟ь2▌B╙4ЦЄ─╦М1╬╓╔ ўмэF┼ЇЛ▌P╦*ъ┘їbР ·╫jыT╡ 15 mЭеd√4ВE ╔Z.

Образец договора на выполнение работ по установке забора из

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до фактического исполнения Сторонами всех своих обязательств, вытекающих из Договора, в том числе завершения взаиморасчетов. 7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 7.3.

Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в следующих случаях: — Аннулирование лицензии Подрядчика, лишающее его права на производство работ; — Задержки в выполнении обязательств Подрядчиком по причинам, не зависящим от Заказчика, на срок более 30 (Тридцать) календарных дней; — Нарушение Подрядчиком условий Договора, ведущее к снижению качества Работ, определяемых требованиями Заказчика и нормативно-технического законодательства; 7.4.
Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор направляет другой Стороне письменное извещение за 10 (Десять) дней до момента расторжения настоящего договора. 7.5.

 договора по типам

Горячая линия 8 800 333-14-84 смотреть видео Договор на изготовление забора иногда включает в себя также услугу по его установке. В разделе можно скачать полноценный договор на монтаж забора, образец которого содержит все требуемые законодательством РФ условия и приложения.

Скачать пакет документов Дата актуализации: 2018-03-20 Полезная информация Описания Конструктор документов Договоры Договор подряда Договор на установку забора Мы предлагаем Конструктор документов FreshDoc.

ru, который используется для упрощения и ускорения составления договоров, а также их учета, хранения и согласования.

З\╣╤юц3ФИOд╠ДрГМГTї9u=?S╜ПTЫ6м|┤1╞Wх╧Zv]╞С╙ч4f╣╜ZЄ·┬╧Lu╘YLє$SHшШ├IщАFХ│Ў╚a╙┌р▄,▒─ЕЪ@A╬=8эE┤╕∙t╣o8е╬kЯKНjkK]BТЩYэHV6юор1ээKuк═iт!i-╠Q┌¤Ш╬┼ЧЬЖ╞═-6B╖c~М╓*▄kQ┌]▐K2П/}╡┤`ЗЮў=:TW║╡╒ьмц║╖╕7DмСвэhИ\·Ю┤+=ШУOcб╧╥М╥~T╣аЁвО┤P╤ЪJ(hэI╘[email protected]ФP╤Fhа

Источник: http://strahovanie58.ru/skachat-dogovor-okazaniya-uslug-na-ustanovku-zabora/

Договор оказания услуг 2018 года: образец бланка договора на возмездные услуги с физическими и юридическими лицами для бесплатного скачивания в Word, PDF | КУБ

Скачать договор оказания услуг на установку забора

Договор оказания услуг – это документ, на основании которого одна сторона (исполнитель) обязуется выполнить определенные работы  в установленные сроки, а вторя сторона (заказчик) – внести за них оговоренную плату. Предметом такого договора выступают нематериальные услуги, то есть работы: бухгалтерские, транспортные, риэлтерские, юридические, консультативные, охранные, курьерские и т. д. 

К договору на оказание возмездных (платных) услуг могут прилагаться смета, спецификация работ и другие дополнительные документы. Приемка работ по договору осуществляется путем составления и подписания  акта приемки-сдачи выполненных работ.

Как заполнять договор оказания услуг?

 В договор оказания услуг вносятся следующие обязательные сведения:

  • Дата и город заключения договора.
  • Данные заказчика и исполнителя: ФИО, паспортные данные, адреса проживания. Юридические лица указывают свои реквизиты, а также, кто и на каком основании действует от их лица.
  • Предмет договора с указанием услуг, которые обязан оказать исполнитель, их сроков и стоимости (или ссылки на приложения, где указана данная информация).
  • Права и обязанности заказчика и исполнителя
  • Информацию о стоимости работ и порядке осуществления расчетов между заказчиком и исполнителем.
  • Информацию о порядке, в котором будет осуществляться приемка услуг.
  • Информацию об ответственности сторон.
  • Информацию о разрешении споров между заказчиком и исполнителем.
  • Информацию о порядке заключения и расторжения, сроках действия договора.
  • Прочие важные сведения по сути договора.
  • Реквизиты и подписи (печати) сторон.

Передумали заморачиваться со скачкой шаблонов документов онлайн?

С сервисом КУБ вы можете сэкономить 29 минут на выставление документов без единой ошибки, и это далеко не всё. Получите КУБ — онлайн сервис по автоматизации выставления счетов и других
документов.

Начать использовать КУБ прямо сейчас

14 дней
БЕСПЛАТНЫЙ
ДОСТУП

Образец бланка договора на оказание услуг 2018 года

Предлагаем бесплатно скачать образец бланка договора оказания услуг между физическими  юридическими лицами, действующий в 2018 году:

  • Бланк договора на оказание услуг 2018 года в Word.
  • Бланк договора на оказание услуг 2018 года в PDF.

Сервис КУБ позволяет заполнять договора на платные услуги и другие документы в автоматическом режиме. Оцените удобство использования системы, зарегистрировавшись на сайте.

Передумали заморачиваться со скачкой шаблонов документов онлайн?

С сервисом КУБ вы можете сэкономить 29 минут на выставление документов без единой ошибки, и это далеко не всё. Получите КУБ — онлайн сервис по автоматизации выставления счетов и других документов.

Начать использовать КУБ прямо сейчас

14 дней
БЕСПЛАТНЫЙ
ДОСТУП

узнайте больше про куб сейчас

Автоматизация
выставления счета

Автозаполнение реквизитов покупателя по ИНН

Автопроверка правильности реквизитов банка по БИКу

Правильно настроенные формулы, в том числе по расчету НДС и Итого счета

Автоматическое формирование суммы прописью по итоговым цифрам суммы счета

Выгоды

Подготовка счета за 20 секунд

Отсутствие ошибок в счетах

Меньше времени на выставление счетов, и больше на бизнес

Увеличение скорости оплаты счетов

Автоматизация
отправки счета

Автоматическое прикрепление вашего логотипа в счет

Автоматическое прикрепление скана вашей подписи в счет

Автоматическое прикрепление в счет скана печати вашей компании

Отправка счета на e-mail покупателя

Выгоды

Отправка счета в 2 клика

Красивые и профессиональные счета

Можно выставлять счета с компьютера, планшета, смартфона

Не нужно распечатывать счет, ставить подпись, печать и сканировать перед отправкой

почему куб удобнее

Удобное выставление счетов онлайн

Моментальная отправка счетов на e-mail вашему покупателю

Контроль задолженности по каждому покупателю

Управленческая отчетность

Упорядоченное хранение всех ваших документов

Скидка 20% на бухгалтерское обслуживание от вашего бухгалтера

Передумали заморачиваться со скачкой шаблонов документов онлайн?

С сервисом КУБ вы можете сэкономить 29 минут на выставление документов без единой ошибки, и это далеко не всё. Получите КУБ — онлайн сервис по автоматизации выставления счетов и других документов.

Начать использовать КУБ прямо сейчас

14 дней
БЕСПЛАТНЫЙ
ДОСТУП

Нужна помощь по заполнению документов или консультация?

Получите помощь экспертов бухгалтеров по подготовке документов

(2 , 4,00 из 5)
Загрузка…

Источник: https://kub-24.ru/dogovor-okazaniya-uslug/

ЭкспертЗакона
Добавить комментарий